Образец договора на компьютерное оборудование. Договор оказания услуг по сервисному обслуживанию компьютерной техники. Договор поставки компьютерной техники

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к извещению о проведении

запроса ценовых котировок

Проект договора

ДОГОВОР №________

г. Чита «___»________ 2012 г.

Государственное Забайкальского края «Государственная страховая медицинская компания «Забайкалмедстрах» (ГК «Забайкалмедстрах»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий Договор по итогам проведения запроса ценовых котировок ( закупочной комиссии от «___»_______2012 г.) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить комплекты компьютерной техники (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и передать его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях, определенных настоящим Договором.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется Поставщиком путем доставки по адресу: 672000, Забайкальский край, .

2.2. Срок поставки товара – в течение 7 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

2.3. Факт доставки и приема-передачи Товара подтверждается подписанной Покупателем и Поставщиком товарной накладной с указанием даты доставки. Вместе с Товаром Поставщик передает Покупателю оформленную счет-фактуру.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Договора составляет: _______________ (_____________________________) руб.

Цена договора включает все расходы, необходимые для осуществления Поставщиком обязательств, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, а также транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы по доставке товара до места назначения.

3.2.Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

3.3. Оплата производится Покупателем путем перечисления по , в следующем порядке:

В размере 30% от цены договора после заключения договора на основании выставленного Поставщиком счета;

Окончательный расчет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Поставщиком счет-фактуры и подписанной сторонами товарной накладной после приемки товара Покупателем.

В случае обнаружения недостатков товара при ее приемке, Покупатель приостанавливает оплату до устранения недостатков.

3.4. Моментом исполнения обязанности по оплате считается дата зачисления подлежащих уплате денежных средств на расчетный счет Поставщика. В платежных поручениях на оплату товара указывается номер и дата Договора, а также номер и дата счета на оплату либо счета - фактуры.

3.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Покупателю, с указанием новых реквизитов расчетного счета, в противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4. ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ, ГАРАНТИИ

4.1. Приемка Товара Покупателем по количеству и качеству производится при подписании товарной накладной в месте, указанном в пункте 2.1 настоящего договора.

4.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции всем обязательным требованиям, предъявляемым к качеству, таре (упаковке) и маркировки данной категории товаров.

В случае обнаружения при приемке несоответствия по количеству и качеству полученного Товара условиям настоящего Договора, Покупатель имеет право отказаться от такого Товара и потребовать замены некачественного или некомплектного Товара. Поставщик обязан произвести замену несоответствующего условиям настоящего Договора Товара без дополнительной оплаты в течение 10 (десяти) календарных дней.

4.3. Поставщик предоставляет гарантию качества товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента его получения Покупателем, если более продолжительный срок гарантии не предусмотрен нормативно-технической документацией по данной категории товаров.

4.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого продукция не могла использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

4.5. В случае несоответствия продукции требованиям по качеству и количеству, а также в течение , Поставщик по требованию Покупателя, безусловно, гарантирует бесплатный ремонт или замену некачественной (дефектной) продукции (комплектующего изделия) в срок, отдельно согласованный сторонами, но в любом случае не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения Уведомления о выявленных недостатках.

4.6. Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством и требованиям технических характеристик.

4.7. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатируемым, без дефектов, должен иметь сертификат и знак соответствия, выданные или признанные уполномоченным на то органом (в случае, если данный товар подлежит в соответствии с обязательной сертификации).

4.8. Товар должен сопровождаться необходимыми техническими документами: паспортом изделия, инструкцией по эксплуатации. Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы и прочие наклейки и надписи, размещенные предприятием-изготовителем на товаре, должны быть устойчивы к случайным повреждениям. Все необходимые Руководства пользователя и техническая документация должны быть на и в подлинном экземпляре.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального относительно цены Договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

6.3. За поставку Товара ненадлежащего качества, то есть с нарушением требования к качеству, либо со сроками эксплуатации, не соответствующими условиям настоящего Договора, Поставщик кроме обязательства по замене Товара ненадлежащего качества или со сроками эксплуатации, не соответствующими требованиям настоящего Договора, уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от цены Договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации относительно цены Договора.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.5. Применение мер не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие действия, как стихийные бедствия, изменения военно-политической ситуации, действия государственных органов, издание законов и иных , препятствующих выполнению, взятых на себя обязательств. Каждый случай возникновения такого события находится вне контроля Сторон, и в таких случаях выполнение обязательств, согласно Договору, становится невозможным.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору ввиду возникновения форс-мажорных обстоятельств, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления и прекращения. В противном случае сторона утрачивает право ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и их влиянии на исполнение стороной своих обязанностей по Договору, а также предполагаемый срок исполнения обязательств.

7.3. В случаях, предусмотренных выше, течение срока исполнения Сторонами их обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между двумя Сторонами, которые могут возникать в процессе выполнения настоящего Договора, если они не будут улажены путем переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с действующим законодательством.

г. Пермь « » 2011 г.

МОУ СОШ № 100 г. Перми именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Обухова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуемое (ый, ая) в дальнейшем «Поставщик» , в лице _____________________________________________________________________________, действующий (ая) на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на поставку компьютерной техники по итогам проведенного запроса котировок цен (протокол № -1от « » 2011г.), о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок поставить Заказчику компьютерную технику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего договора, его наименование, цена, комплектация и количество (объём) определяются в Спецификации (Приложение №3).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора составляет _____________________рублей.

2.2. Цена настоящего договора включает в себя все затраты на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Оплата производится по факту поставки товара в течение 5 рабочих дней.

3. Срок исполнения договора

3.2. Поставщику предоставляется право досрочной поставки товаров по согласованию с Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется на основании заявки Заказчика. Указанная заявка передаётся Поставщику уполномоченным лицом Покупателя лично.

4. Порядок передачи и приемки товара

4.1. Поставка товара производится в течение 10 рабочих дней после подписания договора. Поставку товара осуществляет Поставщик.

4.2. Поставщик представляет Заказчику на компьютерную технику все необходимые технические документы. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены представителю Заказчика в день поставки товара. Установка и настройка компьютерной техники осуществляется Заказчиком.

4.3. Передача (приемка-сдача товара) осуществляется в пункте поставки, указанном Заказчиком, а именно: г. Пермь, ул. Швейная,35 – аудитория 203.

4.5. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ и (или) иным документам, регламентирующим его качество.

4.6. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.7. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объёме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущено к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь Сертификат качества, выданный в установленном в соответствии с законодательством РФ порядке, инструкция на русском языке.

4.8. Приемка поставляемого товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется Заказчиком в соответствии с «Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7).

4.9. Кроме этого приемка товаров осуществляется Комиссией по общественной приемке товаров в соответствии с Регламентом приемки товаров, поставляемых для государственных нужд Пермского края (Утвержден приказом Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края от 25.08.2008 № СЭД-03.01-01-15), путем выборочной (частичной) или сплошной проверки качества товаров.

4.10. Приемка товаров по количеству, качеству и комплектности производится Комиссией по общественной приемке товаров, состав которой утверждается приказом руководителя Заказчика и члены которой являются компетентными (по роду работы, по образованию, по опыту трудовой деятельности) в вопросах определения качества и комплектности подлежащих приемке товаров.

4.11. При заключении договора Поставщик обязан представить Заказчику сведения о кандидатуре специалиста поставщика (Ф.И.О., должность) для включения в состав Комиссии по общественной приемке товаров.

4.12. Днем исполнения обязательства по передаче товара (или партии товара в случае поставки отдельными партиями) со стороны Поставщика считается его сдача полностью Заказчику и его приемка по количеству и качеству.

компьютеров, оргтехники и комплектующих в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность компьютеры, оргтехнику и комплектующие (далее – Товар) количество, технические характеристики и цена которых указаны в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора определяется на основании Спецификации (Приложение №1) и составляет: рублей, в том числе НДС рублей.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также упаковку, доставку, погрузку и разгрузку Товара.

2.4. Оплата производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение банковских дней от даты поставки Товара (партии товара), на основании подписанной Сторонами Акта сдачи-приемки товара, товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, счета-фактуры и счета, выставленного Поставщиком. Аванс не предусмотрен.

2.5. Заказчик не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Поставщика, если последний своевременно, за один банковский день до соответствующего платежа, письменно не уведомил Заказчика об их изменении.

2.6. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки Товара по настоящему Договору – в течение календарных дней от даты подписания настоящего Договора Сторонами. Поставщик обязан в течение календарных дней до предполагаемой даты поставки уведомить об этом Заказчика.

3.2. Поставщик поставляет Товар, указанный в п.1.1 настоящего Договора, собственными силами, в срок и по ценам, установленным настоящим Договором.

3.3. Товар отгружается со склада Поставщика в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.4. Доставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в срок, установленный в п.3.1 настоящего Договора, по адресу: .

3.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, изложенным в разделе 4 настоящего Договора.

3.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

3.7. Риск случайной гибели, повреждения, хищения Товара, необходимых материалов, а также имущества Заказчика в период передачи Товара, лежит на Поставщике до момента подписания Заказчиком товарной накладной.

3.8. Объем переданного Товара не должен превышать общий объем Товара, утвержденный в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ТАРА И УПАКОВКА, СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого Товара подтверждается сертификатом соответствия, предоставляемым Поставщиком.

4.2. Упаковка Товара должна обеспечивать товарный вид, а также сохранность при транспортировке и хранении.

4.3. Маркировка Товара должна соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данной категории товаров законодательством Российской Федерации (ГОСТы, ТУ, стандарты и правила РФ).

4.4. С Товаром Поставщик направляет Заказчику:

• товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 соответствующую действующему законодательству РФ, подписанную и скрепленную печатью Поставщика, в количестве двух экземпляров;
• счет-фактуру унифицированной формы соответствующую действующему законодательству РФ в количестве одного экземпляра;
• документы на Товар (декларация о соответствии оформленная в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 766 от 07.07.1999г. и Постановлением Правительства РФ № 982 от 01.12.2009г. или сертификаты качества, соответствия и безопасности, а также лицензионные договоры, инструкции по эксплуатации и т.п.).
• Акт сдачи-приема Товара в количестве двух экземпляров, который предоставляется Поставщиком Заказчику после передачи всего объема Товара, предусмотренного настоящим Договором.

В случае, если Товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.5. Заказчик в течение рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приема Товара обязан направить Поставщику подписанный Акт или мотивированный отказ.

4.6. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие наименования, количества и/или ассортимента Товара, расписывается в накладной и прилагает к отгрузочным документам доверенность на получение Товара. Товар принимается по факту (коробки, количество, ассортимент).

4.7. Претензии по качеству поставленного Товара предъявляются в течение гарантийного срока, установленного производителем. В случае обнаружения некачественного Товара в течение гарантийного срока, Заказчик обязан письменно известить Поставщика об обнаруженных недостатках путем предоставления акта (претензии) по качеству. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению:

• потребовать замены некомплектных Товаров или Товаров ненадлежащего качества на комплектные или качественные Товары, соответствующие настоящему Договору;
• потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
• потребовать доукомплектования Товаров, либо безвозмездного устранения недостатков в установленный Сторонами срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

4.8. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считается факт передачи Товара Заказчику.

4.9. Факт приема-передачи Товара подтверждается подписанной Сторонами товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 без претензий.

4.10. Претензии в связи с недопоставкой Товара могут предъявляться Поставщику на месте передачи Товара путем составления соответствующего Акта несоответствия, либо путем направления Поставщику претензии в течение рабочих дней с даты доставки Товара.

4.11. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан допоставить Товар в полном объеме в течение суток.

4.12. Поставщик должен рассмотреть претензию Заказчика в течение рабочих дней с момента ее получения и либо удовлетворить требования Заказчика, либо направить письменный мотивированный отказ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан :

5.1.1. Оплатить стоимость Товара, поставленный Поставщиком в соответствии с требованиями настоящего Договора, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки товара, счета, счета-фактуры и товарной накладной, в порядке и сроки установленные в разделе 2 настоящего Договора.

5.1.2. Проверить количество, качество и ассортимент принятого Товара и о выявленных недостатках уведомить Поставщика в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

5.1.3. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора с участием Поставщика и при отсутствии претензий подписать Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 и Акт сдачи-приема Товара.

5.1.4. В случае отказа от принятия поставленного Товара обеспечить его сохранность (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. При этом Поставщик обязан забрать такой Товар в течение календарных дней с даты получения уведомления.

5.1.5. Назначить ответственного сотрудника, непосредственно участвующего в приемке Товара.

5.2. Заказчик вправе :

5.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.4.4 настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.2.5. Требовать при недопоставке передачи недостающего Товара или принять по факту.

5.2.6. При передаче Товара отказаться от принятия или оплаты Товара, не соответствующего требованиям, указанным в настоящем Договоре.

5.2.7. В случае возникновения претензий направить Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

5.3. Поставщик обязан :

5.3.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.3.2. Передать Заказчику Товар, соответствующий условиям и требованиям настоящего Договора.

5.3.3. Представить по письменному запросу Заказчика в течение рабочих дней информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.3.4. Передать Заказчику все необходимые документы и информацию, указанные в настоящем Договоре и установленные действующим законодательством в день доставки Товара.

5.3.5. Предоставить Заказчику в порядке установленном в п.13.4 сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее двух дней со дня соответствующего изменения. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу указанному в настоящем Договоре, считается полученной Поставщиком, который и несет все неблагоприятные последствия.

5.3.6. Предоставить Заказчику гарантии качества товаров в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

5.3.7. Выполнить установку с первичным включением оборудования (для выполнения требований гарантийных обязательств).

5.3.8. Устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества и/или ассортимента в течение дней с даты получения от Заказчика претензии.

5.3.9. Осуществить доставку Товара Заказчику и все виды погрузо-разгрузочных работ, в том числе подъем Товара до нужного этажа, включая работы с применением грузоподъемных средств.

5.3.10. Вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение (п.5.1.4 настоящего Договора), или распорядиться им в течение календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика.

5.3.11. Назначить ответственного сотрудника, непосредственно участвующего в контроле за осуществлением передачи Товара Заказчику.

5.3.12. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего Договора в письменной форме.

5.3.13. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.4. Поставщик вправе :

5.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им предусмотренных настоящим Договором обязательств.

5.4.2. Требовать оплаты поставленного Товара.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует действующим в РФ нормативным документам на момент исполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц (залог, арест и т.п.).

6.3. Длительность гарантийного срока на поставляемый Товар составляет месяцев, на комплектующие месяцев и удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом (п.4.7 настоящего Договора). Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее рабочих дней со дня получения письменного извещения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

6.5. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика на проведение экспертизы возмещаются Поставщиком на основании письменного обращения Заказчика с приложением документов, подтверждающих расходы на проведение экспертизы.

6.6. Устранение недостатков и/или замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком за свой счет. В случае отказа Поставщика от исправления выявленных недостатков и/или замены Товара, Заказчик вправе поручить исправление недостатков и/или замену Товара третьим лицам (организациям) с отнесением расходов на счет Поставщика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты Товара, указанных в разделе 2 настоящего Договора Поставщик вправе потребовать уплату неустойки, исчисляемую от суммы задолженности. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.4. При нарушении Поставщиком обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, на основании письменной претензии Заказчика, он уплачивает в течение рабочих дней:

• если Поставщик не приступает своевременно к исполнению Договора – штраф в размере Цены Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора;
• нарушение Поставщиком срока поставки Товара – неустойку из расчета % от стоимости Товара, за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки;
• в случае поставки некачественного Товара - неустойку в размере % от стоимости поставленного Поставщиком некачественного Товара, за каждый день просрочки замены некачественного Товара на Товар надлежащего качества до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства;
• при невыполнении обязательства по замене некачественного Товара в срок, установленный в настоящем Договоре, в период гарантийного срока – штраф в размере % от стоимости некачественного Товара, а также компенсирует Заказчику в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некачественного) Товара.

7.5. При неисполнении Поставщиком обязательств по передаче Заказчику документации, предусмотренной настоящим Договором, Налоговым кодексом РФ, Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере рублей за каждый день задержки по день предоставления документов.

7.6. При предъявлении Заказчику претензий, в том числе финансовых со стороны третьих лиц по вопросам указанным в п.6.1, п.6.2 настоящего Договора, Поставщик разрешает их своими силами и за свой счет.

7.7. За недостоверность сведений, указанных в п.6.1, п.6.2 настоящего Договора, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере % Цены Договора, и возмещает Заказчику понесенные им убытки.

7.8. Оплата неустойки, пени, штрафа не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих обязательство по настоящему Договору.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение настоящего Договора допускается по:

• в одностороннем порядке в случае существенного нарушения условий Договора другой стороной;
• соглашению Сторон;
• в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.

8.2. Уведомление о расторжении настоящего Договора направляется Стороной в срок не менее чем за календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора по адресу, указанному в настоящем Договору.

8.3. Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком;

8.3.2. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе проведения закупочной процедуры, указанной в Преамбуле настоящего Договора.

8.3.3. Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.3.4. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.3.5. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательствам платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает % балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3.6. Нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (поставки товара), предусмотренного п.3.1 настоящего Договора, более чем на дней.

8.3.7. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. При расторжении Договора Заказчик обязан:

8.4.1. Принять фактически поставленный Поставщиком на момент расторжения настоящего Договора товар с соблюдением всех требований.

8.4.2. Оплатить Поставщику в течение банковских дней с момента оформления Акта передачи Товара, фактически поставленный Поставщиком Товар (партию товара) с соблюдением всех требований.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

9.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, в отношении которой эти обстоятельства наступили, обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать дальнейшие действия по выполнению настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, войны, военные действия, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве РФ или издание нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по Договору одной из Сторон.

9.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств и оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Извещение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.4. Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Возникшие из настоящего Договора споры подлежат досудебному разрешению в претензионном порядке.

10.2. Претензии по настоящему Договору предъявляются Сторонами в письменном виде с приложением документов, подтверждающих существо претензии. Стороны устанавливают пятнадцатидневный срок для ответа на поступившую претензию. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются актом или протоколом, являющимся обязательным для Сторон с момента подписания.

10.3. В случае непоступления в установленный срок ответа на направленную претензию, либо в случае получения отказа в удовлетворении всех или части заявленных требований, спор может быть передан Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд г. .

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Вся информация, полученная Поставщиком от Заказчика по настоящему Контакту в ходе выполнения поставки считается конфиденциальной, за исключением информации, находящейся в свободном доступе и, которая не может являться конфиденциальной в соответствии с действующим законодательством.

12.2. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в разумные сроки, и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации должны соблюдаться в течение срока действия Договора, а также в течение после его окончания.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Взаимоотношения Сторон в части, не урегулированной настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

13.3. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет недействительности прочих его условий.

13.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим Договором или в самом уведомлении.

13.5. Названия разделов настоящего Договора служат исключительно удобству изложения текста и не должны толковаться, как определяющие или ограничивающие содержание условий Договора.

13.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.7. К настоящему Договору прилагаются: Спецификация (Приложение № 1). В случае отсутствия ответственного сотрудника (болезнь, отпуск и т.п.) ответственная Сторона обязана назначить лицо, заменяющее ответственного сотрудника и письменно известить об этом другую Сторону.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

15. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик _________________

Покупатель _________________

Обратите внимание, что договор поставки составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Образец договора поставки оргтехники хотя бы раз заключался с компаниями, которые ведут офисную деятельность. Согласитесь, что мало кто из нас может представить сегодня бухгалтера, кадровика или менеджера по продажам без компьютера или ноутбука. А офис разве сможет функционировать без принтеров, сканеров и прочих вещей? Может быть и сможет, но не полноценно, ведь сколько функций в работе были оптимизированы с появлением в нашей жизни различной компьютерной техники.

А если компания расширяется либо обновляет эту технику, то возникает необходимость в большом количестве компьютеров, для чего приходиться подписывать договор поставки оргтехники и комплектующих для разовой или периодической поставки. В данном договоре должны быть зафиксированы не только сведения о конфигурации, но также условия доставки, сборки и гарантии на различные детали.

Договор поставки компьютерной техники

Компании, осуществляющие оптовую или розничную торговлю компьютерами и комплектующими, обычно предлагают своим клиентам уже готовые стандартные образцы договоров поставки компьютерной техники. Прежде, чем подписывать такой договор, покупатель должен убедиться в достоверности и согласовании сведений, которые в него включены. В договор поставки компьютерной техники в обязательном порядке должны быть включены условия:

• о предмете договора (указывается вид комплектующих (ноутбук, системный блок, видеокарта, процессор, материнская плата, жесткий диск, карта памяти и т.д.), их наименование, модель, год выпуска и точное количество);
• стоимость каждой единицы товара (обычно в тексте договора указывается общая сумма, а в приложении к нему идет детальная смета);
• условия расчетов;
• дата поставки;
• условия поставки (самовывоз или доставка до покупателя);
• гарантия на товар и пр.

В нашем сервисе вы можете скачать полноценный договор поставки компьютеров, включив в него все требуемые условия сделки.

Администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 27 июля 2011 г. N 5393
(с изменениями от 27 сентября 2011 г.,
30 мая, 22 октября 2012 г.)

Договор на поставку компьютерной техники, оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Краснодар

г. Краснодар

действующего на основании

именуемое (ый) в дальнейшем Заказчик

действующего на основании

именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, являющееся (ийся)

(победителем

или единственным поставщиком)

(указать способ размещения заказа)

(указать основание заключения гражданско-правового договора (протокол соответствующей комиссии или Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или согласование с уполномоченным на осуществление контроля федеральным органом N _________ от _______________ и т.п.)

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:

Раздел I
Предмет договора

1. Поставщик обязуется передать в установленные настоящим договором сроки Заказчику товары, а Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику стоимость поставленных товаров.

2. Наименование, количество и цена товаров определены в приложении , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Раздел II
Права и обязанности сторон

3. Заказчик вправе:

3.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара потребовать от Поставщика замены товаров ненадлежащего качества.

3.2. В случае передачи некомплектных товаров потребовать от Поставщика доукомплектования товаров в разумный срок, в случае если Поставщик в разумный срок не выполнил требования о доукомплектовании товаров, потребовать замены некомплектных товаров на комплектные.

4. Заказчик обязан:

4.1. Совершить все необходимые действия по обеспечению принятия товаров.

4.2. В течение 2 дней с момента поставки произвести осмотр, проверку количества и комплектности поставленных товаров.

4.3. В случае обнаружения несоответствия поставленных товаров условиям настоящего договора известить об этом Поставщика в 2 дневный срок со дня обнаружения несоответствия для принятия соответствующих мер.

4.4. Контролировать своевременное перечисление денежных средств за поставленные товары на расчётный счёт Поставщика.

5. Поставщик обязан:

5.1. Поставить Заказчику товары, соответствующие условиям настоящего договора, в установленные настоящим договором сроки.

5.2. Передать Заказчику следующие документы на поставляемую продукцию: накладные, счета-фактуры, акт приёма-передачи.

5.3. На системные блоки программно-технических комплексов установить тестовое программное обеспечение, позволяющее убедиться в работоспособности поставляемого оборудования.

5.4. Обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки в пункт поставки.

5.6. Исполнить свои обязательства по настоящему договору лично.

Раздел III
Качество и гарантийный срок

6. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров, соответствующее обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товарам указанного вида (рода), в течение гарантийного срока в соответствии с приложением к настоящему договору.

7. Подтверждением качества поставки является наличие документации на поставляемые устройства и комплектующие изделия, документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика, сертификатов соответствия, гигиенических заключений. Расходные материалы должны быть оригинальными.

8. В течение гарантийного срока ремонт (замена) вышедшего из строя поставленного оборудования осуществляется Поставщиком в течение _____________________ с момента получения заявки от Заказчика.

В случае невозможности осуществления ремонта (замены) оборудования в указанные сроки Поставщик обязан по требованию Заказчика предоставить во временное пользование аналогичное оборудование с комплектом расходных материалов, необходимых для обеспечения работоспособности, до истечения времени ремонта (замены).

Выезд на объекты Заказчика за вышедшим из строя оборудованием и доставка заменённого (отремонтированного) оборудования в течение гарантийного срока осуществляется транспортом Поставщика.

9. Товары должны быть упакованы в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода), обеспечивать полную сохранность и защиту товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.

Маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.

10. На поставляемый товар Поставщик даёт гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество, на данный вид товара. Гарантийный срок на поставленные товары составляет __________.

Раздел IV
Порядок передачи товаров

11. Передача товаров (приёмка-передача) осуществляется в пункте поставки.

12. Приёмка товаров по количеству и качеству осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

13. По факту приёмки товаров составляется акт приёмки-передачи товаров, подписываемый Сторонами.

Исполнение Поставщиком обязательств по договору подтверждается актом приёмки-передачи товаров.

Если товары поставляются по периодам, исполнение Поставщиком обязательств по договору в соответствующем периоде подтверждается актом приёмки-передачи товаров.

14. При отгрузке товаров Поставщиком данные товары должны быть осмотрены Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика в месте их отгрузки, в том числе должно быть проверено соответствие товара условиям настоящего договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковку товара.

15. При обнаружении недостатков во время отгрузки товара, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные товары, Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) уведомляет об этом Поставщика и возвращает товар (часть товара) Поставщику. При возврате товаров составляется в письменной форме акт о возврате товаров.

16. Право собственности на товары переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приёмки-передачи товаров.

Раздел V
Сроки и порядок поставки

17. Товары поставляются со склада Поставщика силами и транспортом Поставщика в пункт поставки в период с ______________ по _______________.

18. Пункт поставки Заказчика расположен по адресу: _________________.

Раздел VI
Цена договора и порядок расчёта

19. Цена за единицу товара, включая НДС, определена в приложении , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Товар оплачивается по цене в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения заказа. Стоимость доставки, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость товаров по настоящему договору.

20. Цена договора составляет _________________ рублей ____ копеек, включая НДС. Цена договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством.

21. Оплата поставленных товаров производится по факту исполнения Поставщиком обязательств по договору, подтверждаемому актом приёма-передачи товаров.

Если поставка товаров осуществлялась по периодам, оплата поставленных товаров производится по факту исполнения Поставщиком обязательств по договору в соответствующем периоде, подтверждаемому актом приёма-передачи товаров.

22. Заказчик в течение _____________ рабочих дней после подписания акта приёма-передачи товаров перечисляет денежные средства за поставленные товары на расчётный счёт Поставщика (с указанием в назначении платежа: "оплата заказа N _______ от "__" _________ 20___ года по договору N ______ от "__" __________ 20___ года.").

Раздел VII
Обеспечение исполнения договора

Обеспечение исполнения настоящего договора предоставляется на сумму в размере ______________________________________ рублей.

24. В случае если Поставщиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме передачи денежных средств, то Поставщик при подписании настоящего договора перечисляет денежную сумму, указанную в пункте 23 настоящего договора, на соответствующий счёт Заказчика, либо открывает вклад (депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права требования Заказчику.

Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику не позднее чем через 28 дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.

В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору обеспечение исполнения договора обращается в доход Заказчика в безакцептном порядке.

(В случае если Поставщиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то Поставщик при подписании настоящего договора предоставляет безотзывную банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 23 настоящего договора. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать ссылку на настоящий договор путём указания Стороны настоящего договора, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего договора, указанное в преамбуле настоящего договора. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик в течение 10 дней с момента нарушения Поставщиком обязательств по договору направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной банковской гарантии.

25. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, Поставщик обязуется в течение 10 дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора в размере и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.

* Раздел VII "Обеспечение исполнения договора*" применяется в случае если заказчиком в аукционной (конкурсной) документации предусмотрено обеспечение исполнения договора.

Раздел VIII
Срок действия договора

26. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует до _________________ 20___ года.

27. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Раздел IX
Ответственность Сторон

28. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

29. За качество поставленных товаров Поставщик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

30. При нарушении Поставщиком сроков поставки, предусмотренных настоящим договором, Поставщик уплачивает неустойку (пени) в размере _________% от суммы договора за каждый день просрочки, либо оплата по договору автоматически сокращается на сумму неустойки (пени). Расчёт неустойки (пени) производится в момент подписания акта приёмки-передачи товаров.

31. При нарушении Поставщиком иных условий настоящего договора Поставщик уплачивает неустойку (штраф) в размере ______% от суммы договора, либо оплата по договору автоматически сокращается на сумму неустойки (штрафа). Расчёт штрафных санкций производится в момент подписания акта приёмки-передачи товаров.

32. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, эпизоотий, эпидемий, действий внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных действий, забастовок, объявления моратория Правительством Российской Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом соответствующего компетентного органа (территориальным органом Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, органом Росветнадзора Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в отношении действия обстоятельств непреодолимой силы на территории иностранного государства, иным компетентным органом).

33. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде и возможной продолжительности их действия.

34. Если обстоятельства, указанные в пункте 32 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

Раздел X
Разрешение споров

35. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.

36. В случае невозможности урегулирования споров путём переговоров, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Раздел XI
Внесение изменений в договор

37. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на 10% предусмотренное настоящим договором количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключён настоящий договор.

При поставке дополнительного количества товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству дополнительно поставленных товаров, но не более чем на 10% такой цены договора.

В связи с сокращением потребности в товарах, на поставку которых заключён договор, Заказчик изменяет первоначальную цену договора пропорционально количеству товаров, потребность в которых прекратилась.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

38. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

39. Изменение условий настоящего договора оформляется письменным документом, подписанным сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

40. Настоящий договор составлен в ________ подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

* Пункт 37 раздела XI настоящего договора не применяется при размещении заказа путём запроса котировок.

* В случае заключения договора по итогам открытого аукциона в электронной форме договор заключается в форме электронного документа и подписывается Поставщиком и Заказчиком электронной цифровой подписью, каждым со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел XII
Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:		Поставщик:
(подпись, печать)		(подпись, печать)
Проект договора подготовлен (исполнитель, телефон)